基础施工合同

基础施工合同十篇

基础施工合同 篇1

　　工程名称：

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局 制定

　　镇江市句容工商行政管理局监制

　　基础建设工程施工合同

　　发包人（全称）： （以下简称甲方）

　　承包人（全称）： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 合格

　　五、合同价款

　　金额暂估价(大写)：(人民币)

　　(小写)：(人民币)

　　以实际工程量为准进行结算

　　六、工程款支付

　　1、工程开工付至合同价的40%；

　　2、工程完成50%时付至合同价的70%

　　3、工程验收合格后付至合同价的100%；

　　七、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

　　4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的.关系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　九、工程验收

　　1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

　　2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

　　3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供应

　　1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

　　十一、违约责任

　　1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。

　　2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

　　3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。

　　4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

　　十二、争议或纠纷处理

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　本合同一式贰份，双方各执壹份

　　本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

　　合同定订立时间： 年 月 日

　　合同定立地点：

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

基础施工合同 篇2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。

　　1、工程概况

　　临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。

　　2、双方责任

　　甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。

　　3、房屋构造

　　单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。

　　地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。

　　4、工期

　　乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。

　　5、价格及结算方式

　　乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。

　　6、违约责任

　　乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。

　　7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章签字）：________________乙方（盖章签字）：______________

　　________年________月________日

基础施工合同 篇3

　　建设单位：(甲方)

　　施工单位：(乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成 边坡支护 项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程项目：

　　1.3工程地点：

　　1.5工程质量：

　　1.4工 程 量：

　　第二条 承包方式 包工包料

　　第三条 承包范围：

　　第四条 工程工期

　　4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于 年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。

　　4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。

　　4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.

　　第五条 工程价款及结算

　　5.1工程单位造价：

　　5.2工程总价款5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;

　　1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，

　　2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，

　　3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。

　　4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。

基础施工合同 篇4

　　发包方 (以下简称甲方）

　　承包方 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地点

　　3、工程内容

　　4、工程造价

　　二、双方责任

　　甲 方：

　　1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。

　　2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。

　　3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。

　　4、协调施工现场周围居民环境。

　　甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。

　　乙 方：

　　1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。

　　2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。

　　3、乙方施工现场的'内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。

　　4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。

　　5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。

　　乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。

　　三、合同工期

　　1、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）人力不可抗拒；

　　（2）设计变更；

　　（3）甲方计划调整；

　　（4）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；

　　（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；

　　（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

　　四、工程质量

　　1、质量要求：

　　2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　五、工程价款支付与结算

　　六、违约责任

　　乙 方：

　　1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。

　　甲 方：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。

　　七、其它

　　1、乙方食宿问题自行解决。

　　2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。

　　4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。

　　5、本合同壹式 份，甲乙方各执 份。

　　发包方（盖章） 承包方（盖章）

　　法人代表（签字）法人代表（签字）

　　联系电话：联系电话：

基础施工合同 篇5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《民法典》，经甲乙双方协商，甲方建房基础由乙方承担施工修建，为了工程的速度、质量、安全，以双方共同协商制定以下协议：

　　一、工程概况

　　本工程地处文县城关上城，基础均为条形，开挖基础、平整夯实，并砌浆砌石，长米，宽米，高米，体积根据实际丈量立方米为准，立方米。

　　二、承包价格：

　　本工程采用甲方只提供水泥和沙子，乙方负责石料和施工的.单包形式，议定每方立米元。

　　三、甲方职责：

　　按照工程进度及时提供水泥和沙子。

　　四、乙方职责：

　　开挖、搬运、夯实、浆砌石牢固、平整。

　　五、乙方必须树立“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产责任和安全技术操作规程，杜绝冒险、违章作业，确保每个人的人身安全。施工中的一切安全责任由乙方负责，甲方概不承担。

　　六、付款方式：

　　工程竣工验收合格后，一次性付款。

　　七、工期：

　　从签订合同之日起不得超过16天，如超期按总施工费用的5%扣除违约金。

　　八、本合同一式二份，自签字之日起生效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　____年__月__日

基础施工合同 篇6

　　发包方：建材集团

　　承包方：建筑安装工程有限责任公司

　　根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条 工程名称：粉磨机基础工程。

　　第二条 工程地点：*厂区内。

　　第三条 工程内容：以发包方提供的施工图纸及现场确认单为准。

　　第四条 工程造价：按实际工程计算。

　　第五条 承包方式：包工包料。

　　第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。

　　第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。

　　第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。

　　第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。

　　第十条 承包方权利：

　　1、按发包方提供的图纸及具体要求组织施工；

　　2、确保工程质量和工期，不偷工减料；

　　3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的`，均自行承担。

　　第十一条 竣工验收与结算：

　　1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；

　　2、竣工验收后十日完成工程结算。

　　第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的情况下，予以支付。

　　第十三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。

　　第十四条 附则：

　　一、 本合同一式四份，双方各执两份；

　　二、 合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　发包方： 承包方：

　　法人代表或代理人：法人代表或代理人： 电话：电话：

　　签订日期： 年 月 日

基础施工合同 篇7

　　发包方：__________________________

　　承包方：__________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：__________________________

　　二、工程地点：__________________________

　　三、工程项目批准单位：____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：

　　四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它：__________

　　五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1.月______日前做好建筑红线以外的"三通"，负责红线外进场道路的维修。

　　2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

　　4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

　　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

　　第三条工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

　　二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　　5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________

　　第六条工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的"基本建设工程价款结算办法"执行。

　　一、本合同签订后，乙方管理员进场发包方支付不少于合同总价的5%调迁费，计人民币：_____________________元。

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付土建工程合同总造价的_____%。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的97%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：________________________________________

　　第七条施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第八条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修

　　条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的'《建筑工程保修办法(试行)》执行。

　　第九条违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　四、承包方验收通知书送达_____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十条纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第项方式解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________

　　法定代表人(签章)：___________法定代表人(签章)：___________

　　委托代理人(签章)：___________委托代理人(签章)：___________

基础施工合同 篇8

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 合格

　　五、合同价款

　　金额暂估价(大写)： (人民币)(小写)： (人民币)以实际工程量为准进行结算

　　六、工程款支付

　　1、工程开工付至合同价的40%;

　　2、工程完成50%时付至合同价的70%

　　3、工程验收合格后付至合同价的100%;

　　七、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

　　4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　九、工程验收

　　1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

　　2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

　　3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供应

　　1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

　　十一、违约责任

　　1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决;协商不成，可以人民法院起诉。

　　2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

　　3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。

　　4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

　　十二、争议或纠纷处理

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　本合同一式贰份，双方各执壹份

　　本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基础施工合同 篇9

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　二、合同工期：

　　三、承包及结算方式：

　　1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及进出场费，包生产安全和文明施工。

　　2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为 /㎡(含税)。

　　四、付款方式：

　　乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。

　　五、质量标准：

　　1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa

　　2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检

　　六、双方权利与义务：

　　甲方：

　　(1)指定 为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。

　　(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。

　　(3)提供施工水、电源等辅助工作。

　　(4)负责协调施工相关周边关系。

　　乙方：

　　(1)指定 为乙方现场代表，负责现场管理，工程签证及与甲方的联络工作。

　　(2)精心组织施工，做好施工现场的全面管理工作。

　　(3)负责编制施工方案，确保工程按质按期完工。

　　(4)负责强夯地基检测中的机械配合。

　　(5)工程竣工后，20天内整理提交叁套完整的竣工资料。

　　七、本合同一式肆份，双方各执两份，同具法律效力。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　发包方(盖章)： 承包方(盖章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

基础施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将位于贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组房屋的工程承包给方施工，根据国家有关规定的《经济合同法》和《建筑施工法》及地方建筑行规的有关规定，为确保工程质量和施工进度安全顺利进行，经甲乙双方多次反复协商，乙方自愿承担甲方房屋的施工任务，特订立合同条款如下：

　　一、 工程承包方式

　　1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给方承建。

　　2、甲方需将工程所需的建筑材料(含砂石、砖、钢筋、水泥)运到施工现场50米内由乙方自行组织施工，施工中所需用的一切架料、木型、抓钉、钉子、铁丝和一切施工用具(包括机械设备)由乙方自行支付采购组织施工。

　　二、 工程承包项目范围

　　包括主体、瓷砖粘贴(含卫生间、厨房、楼梯)、内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷砖、地板粘贴、钢筋绑扎、混凝土浇灌等。

　　三、 建筑地点

　　贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组

　　四、 工程单价及付款方式

　　1、工程单价按每平方平 元。

　　2、房屋建筑面积的计算

　　房屋建筑面积=房屋板面长房屋板面宽

　　3、付款方式

　　按工程进度浇板每层支付乙方进度款壹万元整(￥10000.00)。内外装饰全部结束后支付全部工程款的80%，其余工程款经甲乙双方验收合格后 月付清。

　　五、 建房工期

　　乙方承建的房屋从 年 月 日开工至 年 月 日完工，若在施工过程中超期20天以上甲方罚乙方违约金贰仟元整(￥20xx.00)，不可抗拒的除外。

　　六、 工程质量

　　1、根据甲方提供的图纸施工，若发现图纸有不合理的地方，经双方共同协商，在取得一致的施工方案后乙方方可进行施工。

　　2、主体楼地面墙面和梁板柱必须达到几何尺寸准确，各部位垂直平整，梁板柱无凹凸和露筋现象，各部位必须达到国家验收合格标准。

　　3、装饰工程为内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷，阴阳角垂直平整，楼梯、楼地面、卫生间、厨房的各部位地板砖、墙砖必须逢口垂直平整清晰光华，以甲方验收合格为准，若在施工过程中出现的不合格造成返工的一切损失由乙方全部负责。

　　七、 施工安全要求

　　在施工过程中乙方必须注意安全教育，若出现安全事故(不

　　八、 未经事宜，甲乙双方提出协商。

　　九、 本协议为1式2份，甲乙双方各执1份，本协议甲乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，望双方共同遵守。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　在场人：

　　年 月 日

标签： #基础施工合同