建筑安装工程施工合同

建筑安装工程施工合同（精选16篇）

建筑安装工程施工合同 篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范

　　1.1　适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

　　1.2　适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

　　2、合同文件组成及解释顺序

　　2.1　合同条款及合同附件

　　2.2　补充合同（协议）书

　　2.3　中标通知书、投标书及其附件

　　2.4　标准、规范及有关技术文件

　　2.5　有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

　　2.6　施工图纸及设计要求

　　2.7　形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单

　　2.8　有关会议纪要

　　2.9　甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

　　3、资质验证：乙方资质情况（详细填写）

　　3.1　资质证书号码：_________

　　3.2　资质许可范围：_________

　　3.3　发证机关：_________

　　3.4　复审有效期：_________

　　3.5　甲方查验原件的人员及时间：_________

　　3.6　若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

　　3.7　应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

　　4、工程概况：

　　4.1　工程名称：_________

　　4.2　工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）

　　4.3　工程地址：_________

　　4.4　工程规模：建筑面积：_________平方米；层数：_________层

　　4.5　设计生产能力：_________

　　5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_________

　　6、承包方式：劳务作业施工承包

　　7、工程期限：_________

　　7.1　合同开工日期：_________年_________月_________日

　　7.2　合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_________个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_________年_________月_________日。本合同工程设立以下阶段控制点：

　　7.2.1　于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7.2.2　于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7.2.3　于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7.2.4　于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7.3　实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

　　7.4　竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

　　8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

　　9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

　　9.1　因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

　　9.2　重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。

　　9.3　甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.4　施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.5　因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

　　9.6　在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

　　非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

　　10、质量等级：

　　乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）

　　11、合同价款

　　11.1　合同造价暂定为人民币_________元（大写_________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）

　　11.2　签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　12、图纸和技术资料：

　　12.1　图纸：甲方在_________年_________月_________日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_________年_________月_________日之前提供图纸；

　　12.2　资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。

　　13、甲方驻工地代表：姓名_________；身份证号码_________

　　14、乙方驻工地代表：姓名_________；身份证号码_________

　　15、甲方工作：

　　15.1　组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

　　15.2　组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。

　　15.3　组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。

　　15.4　负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

　　15.5　建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

　　15.6　统一向业主办理以下事宜：

　　15.6.1　必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；

　　15.6.2　书面及现场交验水准点和坐标控制点；

　　15.6.3　施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；

　　15.6.4　施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

　　16、乙方工作：

　　16.1　服从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

　　16.2　在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________ 签订地点：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇2

　　甲方：___________________________　　乙方：___________________________　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。　

　　1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范　　

　　1.1　适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。　　

　　1.2　适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。　

　　2.合同文件组成及解释顺序　　

　　2.1　合同条款及合同附件　　

　　2.2　补充合同（协议）书　　

　　2.3　中标通知书、投标书及其附件　　

　　2.4　标准、规范及有关技术文件　　

　　2.5　有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件　　

　　2.6　施工图纸及设计要求　　

　　2.7　形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单　　

　　2.8　有关会议纪要　　

　　2.9　甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。　

　　3.资质验证：乙方资质情况（详细填写）　　

　　3.1　资质证书号码：_____________________________________________　　

　　3.2　资质许可范围：_____________________________________________　　

　　3.3　发证机关：_________________________________________________　　

　　3.4　复审有效期：_______________________________________________　　

　　3.5　甲方查验原件的人员及时间：_________________________________　　

　　3.6　若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。　　

　　3.7　应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。　

　　4.工程概况　　

　　4.1　工程名称：_____________________________________________________　　

　　4.2　工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）　　

　　4.3　工程地址：_____________________________________________________　　

　　4.4　工程规模：建筑面积：__________________平方米；层数：_________层　　

　　4.5　设计生产能力：_________________________________________________　

　　5.工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：____________________________　

　　6.承包方式：劳务作业施工承包　

　　7.工程期限　　

　　7.1　合同开工日期：________年____月____日　　

　　7.2　合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为________年____月____日。本合同工程设立以下阶段控制点：　　

　　7.

　　2.1　于________年____月____日之前，完成_______________________　　

　　7.

　　2.2　于________年____月____日之前，完成_______________________　　

　　7.

　　2.3　于________年____月____日之前，完成_______________________　　

　　7.

　　2.4　于________年____月____日之前，完成_______________________　　

　　7.3　实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。　　

　　7.4　竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。　

　　8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。　

　　9.工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：　　

　　9.1　因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。　　

　　9.2　重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。　　

　　9.3　甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。　　

　　9.4　施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。　　

　　9.5　因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。　　

　　9.6　在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。　　非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。　

　　10.质量等级　　乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）　1

　　1.合同价款　　1

　　1.1　合同造价暂定为人民币___________元（大写_________________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）　　1

　　1.2　签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。　1

　　2.图纸和技术资料　　1

　　2.1　图纸：甲方在________年____月____日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：________年____月____日之前提供图纸；　　1

　　2.2　资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。　1

　　3.甲方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________　1

　　4.乙方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________　1

　　5.甲方工作　　1

　　5.1　组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。　　1

　　5.2　组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。　　1

　　5.3　组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。　　1

　　5.4　负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。　　1

　　5.5　建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。　　1

　　5.6　统一向业主办理以下事宜：　　1

　　5.

　　6.1　必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；　　1

　　5.

　　6.2　书面及现场交验水准点和坐标控制点；　　1

　　5.

　　6.3　施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；　　1

　　5.

　　6.4　施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。　1

　　6.乙方工作　　1

　　6.1　服从甲方的统一管理，按甲方c达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。　　1

　　6.2　在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。　　1

　　6.3　严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。　　1

　　6.4　遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。　　1

　　6.5　做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。　　1

　　6.6　按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。　　1

　　6.7　乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克X。凡乙方拖欠或克X其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。　　1

　　6.8　根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。　　1

　　6.9　按业主合同需由乙方承担的其他工作。　1

　　7.进度计划　　乙方于每月____日，向甲方编报月度（本月____日至次月____日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。　1

　　8.质量与检验　　1

　　8.1　质量责任：　　1

　　8.

　　1.1　乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。　　1

　　8.

　　1.2　乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。　　1

　　8.

　　1.3　乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：___________________________________　　1

　　8.

　　1.4　违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。　　1

　　8.2　检查和返工　　1

　　8.

　　2.1　乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。　　1

　　8.

　　2.2　对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。　　1

　　8.3　隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。　　1

　　8.4　重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。　　1

　　8.5　中间验收　　1

　　8.

　　5.1　中间验收的内容包括：　　a.分项工程质量验收记录对应的部位；　　b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象；　　1

　　8.

　　5.2　中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。　1

　　9.安全及文明施工　　1

　　9.1　本工程控制指标　　1

　　9.

　　1.1　杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5‰；　　1

　　9.

　　1.2　杜绝重大机械事故；　　1

　　9.

　　1.3　杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；　　1

　　9.

　　1.4　杜绝火灾事故；　　1

　　9.

　　1.5　控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；　　1

　　9.

　　1.6　达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。　　1

　　9.2　安全责任　　1

　　9.

　　2.1　乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》g59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。　　1

　　9.

　　2.2　乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。　　1

　　9.

　　2.3　因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：　　a.死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚。　　b.发生重大机械事故的，每台次罚款_________元。　　c.发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元。　　d.发生火灾事故的，每次罚款_________元。　　1

　　9.

　　2.4　按国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。　　1

　　9.

　　2.5　乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。　　1

　　9.

　　2.6　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。　　1

　　9.

　　2.7　乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。　　1

　　9.3　文明施工责任　　1

　　9.

　　3.1　乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2％进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。　　1

　　9.

　　3.2　乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。　20.紧急补救　　无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。　2

　　1.物资供应　　2

　　1.1　物资供应分工　　2

　　1.

　　1.1　以下物资均由甲方供应　　a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表；　　b.安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；　　c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。　　2

　　1.

　　1.2　其他材料采供分工：　　a.甲方：_____________________________________________　　b.乙方：_____________________________________________　　2

　　1.2　双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。　　2

　　1.3　乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。　　2

　　1.4　乙方于每月____日，向甲方编报月度（本月____日至次月____日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。　　2

　　1.5　物资费用　　2

　　1.

　　5.1　永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。　　2

　　1.

　　5.2　乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。　　2

　　1.

　　5.3　所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20％，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。　　2

　　1.6　材料员和领用手续　　2

　　1.

　　6.1　乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。　　2

　　1.

　　6.2　乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。　　2

　　1.

　　6.3　材料员必须于每月____日（上月____日起本月____日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。　2

　　2.施工机具等提供和非永久性工程物资等供应　　甲方按2

　　1.1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不仅限于以下内容：　　2

　　2.1　国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。　　2

　　2.2　行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。　　2

　　2.3　生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。　　　2

　　2.4　办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。　　2

　　2.5　文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。　　2

　　2.6　安全防护及劳动保护用品，诸如：安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘（靴、鞋、手套）、电焊手套、胶（靴、手套、围裙）、护脚、口罩、劳动防护（服、手套、眼镜）、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。　　2

　　2.7　各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。　　2

　　2.8　行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。　　2

　　2.9　各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。　2

　　3.工程预结算　　2

　　3.1　计价计费约定（有关者填内容，无关者空缺不填）　　2

　　3.

　　1.1　按工料单价法编制，其中：　　a.套用定额估价表（年版本）；　　b.按2

　　1.

　　1.1中材料费下浮_________％；　　c.按2

　　1.

　　1.1中机械费下浮_________％；　　d.按2

　　1.

　　1.1中机械费不计取；　　e.按2

　　1.

　　1.1中脚手架搭拆费下浮_________％；　　f.按2

　　1.

　　1.1中超高费下浮_________％；　　g.以人工费取费的综合人工费单价_________元定额（估价表）工日；　　综合人工费单价中包括人工费和2

　　3.

　　1.

　　3.a内容。　　.以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_________％　　2

　　3.

　　1.2　按综合单价（全费用单价）法编制　　a.详见合同附件综合单价清单或　　b.具体工程内容的综合单价如下：________________________________　　c.综合单价中包括其他直接费（人工费、材料费、施工机械使用费）、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额（估价表）其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和2

　　3.

　　1.

　　3.a内容。　　2

　　3.

　　1.3　说明：　　综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：　　

　　（1）环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用；　　

　　（2）生产生活临时设施费；　　

　　（3）施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用；　　

　　（4）2

　　4.

　　5.17、2

　　4.

　　5.18、2

　　4.

　　5.19的费用；　　

　　（5）现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。　　2

　　3.

　　1.1　及2

　　3.

　　1.2的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现场、环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。　　2

　　3.

　　1.1　及2

　　3.

　　1.2中，乙方均不另行计取以下费用：　　　　

　　①甲供和乙供物资的工地保管费。　　

　　②乙供材料检测、复试费　　

　　③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设场、设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。　　

　　④设备单机试运（72小时）的费用　　2

　　3.

　　1.4　临时用工的综合人工单价（包含费用同2

　　3.

　　1.

　　1.g，每工按8小时，不分工作日和节假日，不分白天和夜间，技术性用工不分工种。）　　a.参加甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_________元工日，普工_________元工日　　b.参加甲方牵头的保运：技术工人_________元工日，普工_________元工日　　c.装卸搬运工：_________元工日　　d.勤杂工：_________元工日　　e.不能套用定额的签证用工：_________元工日　　2

　　3.

　　1.5　关于调整工程费用的因素　　a.以下变更可以调整（增减）工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准：　　

　　（1）增减合同中约定的工程范围；　　

　　（2）增减合同中约定的工程量；　　

　　（3）变更原设计标准；　　

　　（4）变更原设计的建设规模；　　

　　（5）变更原设计的建筑结构；　　

　　（6）非乙方原因，经业主批准的材料代用；　　

　　（7）因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用；　　

　　（8）设计修改、变更单项次直接费净增（减）超过_________元者。　　b.以下情况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。　　

　　（1）联动试车；　　

　　（2）投料试车；　　

　　（3）保运；　　

　　（4）甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。　　2

　　3.

　　1.6　以下变更、签证情况，不能增加工程费用　　a.乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用（乙方不但不能计取，还应承担一切责任和各方的一切经济损失）　　b.乙方直接从业主或监理收（领）的设计修改（变更）通知单、材料代用单、工作委托单等　　c.无效的签证单：　　

　　（1）甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证；　　

　　（2）甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证；　　

　　（3）甲方签证人员未写明具体填办内容，含糊其辞，诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的；　　

　　（4）甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用（含其他费用）价格的；　　

　　（5）违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证；　　

　　（6）因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的；　　

　　（7）乙方只能提供复印件不能提供原件的；　　

　　（8）未编号或编号有矛盾的；　　

　　（9）事后补办的。　　2

　　3.2　施工图预算　　2

　　3.

　　2.1　编报时间：乙方收到施工图纸后21天内。　　2

　　3.

　　2.2　编报份数：乙方向甲方编报一式六份。　　2

　　3.3　工程结算：　　2

　　3.

　　3.1　编报时间：于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28（1

　　4）天内。　　2

　　3.

　　3.2　编报份数：乙方向甲方编报一式六份。　　2

　　3.4　延误处罚：乙方推迟2

　　3.2或2

　　3.3编报时间的，甲方均按推迟每天以_________元累计处罚乙方。　　2

　　3.5　工程结算审核与审计：甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算，甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理。甲方对乙方工程结算的审核程序为：项目部一审，于收到乙方工程结算书后42天内完成；甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列2

　　4.5扣减项费，二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成。甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目，甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关2

　　4.5扣减项目专项审计；甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容，于确定审计内容后42天内完成审计。凡列入审计的项目，最终结算值以审计值为准，未列入审计的项目，最终结算值以二审审定值为准，只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力，其他任何形式的结算书，甲方将不予认可。　2

　　4.工程款支付及竣工结算（财务净结值结算）　　2

　　4.1　甲方不向乙方拨付工程预付款。　　2

　　4.2　工程款拨付计算约定　　2

　　4.

　　2.1　乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期（月度）工程款拨付额（报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额）60％-报告期应扣减有关2

　　4.5中的费用。　　2

　　4.

　　2.2　甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审（以下简称已完成一审），则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）65％-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关2

　　4.5中的费用。　　2

　　4.

　　2.3　甲方项目部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二审（以下简称已完成二审），则从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）215;70％－合同生效至完成二审期间应扣减的有关2

　　4.5中的费用。　　2

　　4.

　　2.4　甲方对二审后的工程结算已完成内部审计（以下简称已完成内部审计），则从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为：（工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）215;75％-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关2

　　4.5中的费用。　　2

　　4.

　　2.5　甲乙双方已办完竣工结算，则从合同生效至甲乙双方已办完财务结算期间的累计拨付控制额应为：（工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额）-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关2

　　4.5中的费用-按2

　　6.5计算的保修金。　　2

　　4.

　　2.6　乙方保修期已满，则从合同生效至保修期满的累计拨付控制额为：（工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额）-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关2

　　4.5中的费用-保修期间应扣减有关2

　　6.

　　4.3的费用。　　2

　　4.3　以风险共担为原则，乙方承诺以下事项：　　2

　　4.

　　3.1　因甲方承建本建设项目时，对业主已垫资，故乙方同意按垫资额的比例分摊，分摊比例为____％，分摊金额为_____元，于本合同签订生效后7天内交付完毕。　　2

　　4.

　　3.2　在甲方未同业主办清建设项目最终竣工结算之前，甲方可以不最终审定乙方的工程结算。　　2

　　4.

　　3.3　甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或已结清工程价款，但是，对建设项目外部审计中，审减与乙方工程范围及工程费用有关的审减费用，仍需再相应调减乙方的工程结算和财务结算，并由乙方向甲方退还审计所审减的相应费用。　　2

　　4.

　　3.4　甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或保修金结算，但当期甲方对乙方的已付款占应付款的比例已不低于甲方对业主已收款占应收款的比例情况下，甲方可不受2

　　4.2及2

　　4.4约束而停止拨付工程款。　　2

　　4.

　　3.5　若因业主拖欠甲方工程款，在甲方催要无果、面临形成呆帐、死帐情况下，经甲方申请仲裁或起诉后仍无法回收工程款的，甲方仅按其已收款占应收款的比例，等比例结算乙方工程款，乙方自愿承担与甲方相同的损失率所对应的损失费用。　　2

　　4.

　　3.6　业主以其实物折抵甲方工程款时，乙方应无条件的接受业主折抵给甲方的实物并以业主折抵原价加运杂费计算，作为甲方支付的工程款。　　2

　　4.4　付款程序　　2

　　4.

　　4.1　乙方工程开工至施工的全部工程完工认定：　　a.乙方于每月____日向甲方编报月度（上月____日至本月____日）（完工认定的于次月____日编报）未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份（表式见本合同附件二.

　　1）并附该期形象进度造价计算书一式四份。　　b.形象进度造价计算书编制要求：按专业按分部分项工程编列，分部工程中仅计入其中的已完分项工程，其中的未完分项工程只有在其完工后，才能在相应的报告期（月）列入形象进度造价计算书。对于没有任何已完分项工程的月份，乙方应在未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表上填写本月无字样而报送甲方。　　c.乙方未按时向甲方报送未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表及形象进度造价计算书的，甲方对乙方按推迟每天以300元累计罚款。编报准确度低于90％的，每次按每相差1％以100元累计罚款。　　d.每期付款申请均应在项目部审签后报项目部所在单位有关部门审核和有关领导审批后生效。该阶段每期完成期限均自乙方已向甲方项目部编报形象进度造价计算书和未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。　　2

　　4.

　　4.2　乙方分别于工程结算经甲方一审、二审、审计完成后14天内向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份。甲方项目部审签后报其所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效。该类工作自乙方已向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。　　2

　　4.

　　4.3　按2

　　3.5确定乙方的最终结算值后28天内，甲方对乙方依据最终结算值和2

　　4.5、2

　　6.5办理竣工结算。在甲乙双方已办完竣工结算后14天内，乙方向甲方项目部所在单位财务部门填报已竣工结算项目劳务施工作业层尾款拨付申请表（表式见本合同附件二.

　　2），由甲方项目部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效，该项工作自乙方已向甲方项目部所在单位财务部门编报已竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。　　2

　　4.

　　4.4　保修期满后14（30）天，乙方向甲方项目部所在单位财务部门填报已竣工结算项目劳务施工作业层尾款拨付申请表，由甲方项目部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效，该项工作自乙方已向甲方项目部所在单位财务部门编报已竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。　　2

　　4.5　工程款计算时，从形象进度造价审定值、已审工程结算值（一审、二审、审计）、包括各期付款和财务结算，均应扣减下列中的有关者费用：　　2

　　4.

　　5.1　甲方供应的划价转帐物资费用；　　2

　　4.

　　5.2　超过工程结算材料分析耗用量按2

　　1.

　　5.3扣罚的超领材料费用；　　2

　　4.

　　5.3　在甲方同意情况下，乙方向甲方领用的应由乙方供应的2

　　2.4至2

　　2.9者，甲方按市场价加价20％划价转帐的费用；　　2

　　4.

　　5.4　乙方丢失、损坏的永久性工程的设备、仪器、仪表或设备安装专用工具或备品备件或配套器具等应赔偿的费用；　　2

　　4.

　　5.5　使用甲方施工机械、仪器仪表的租赁费用；　　2

　　4.

　　5.6　使用甲方提供的临时设施的分摊费用；　　2

　　4.

　　5.7　应抵扣的工程预付款（一般不存在，若有工程预付款情况时、每期给付工程款时、分期按比例扣回）；　　2

　　4.

　　5.8　甲方已支付的工程款；　　2

　　4.

　　5.9　乙方发生的水电费；　　2

　　4.

　　5.10　按本合同有关处罚规定考核，对乙方的罚款；　　2

　　4.

　　5.11　按本合同有关规定考核，乙方应承担有关方损失的费用；　　2

　　4.

　　5.12　保修金（按保修条款规定办理）；　　2

　　4.

　　5.13　由甲方代缴代扣的税金（营业税、____市维护建设税、教育费附加）；　　2

　　4.

　　5.14　劳保统筹费；　　2

　　4.

　　5.15　总包管理费（按工程结算总造价的百分之计算）；　　2

　　4.

　　5.16　配合费分摊（按工程结算总造价的百分之计算）；　　2

　　4.

　　5.17　当地收取的各种规费和基金：规费包括但不仅限于建设工程招投标管理费，建设工程交____市场综合服务费，工程（劳动）定额编制管理费，建设工程质量监督费，建筑施工安全监督管理费，建筑管理费，治安联防费，暂住证工本费、流动人口婚育证明工本费、劳动用工年检费、建筑企业生产操作人员法定培训费、组织机构c卡工本费、合同公证费、合同鉴证费、合同印花税，噪音扬尘排污费、____市垃圾处理费、____市污水处理费、绿化费等。基金包括但不仅限于防洪保安资金、____市公用事业附加费、市场物价调节基金、粮食风险基金、地方教育附加、地方教育基金等。　　2

　　4.

　　5.18　当地收取的其他费用；　　2

　　4.

　　5.19　应由乙方支付的其他费用。　　2

　　4.6　发生以下任何一种情况时，甲方均可以暂停计价及暂停付款　　2

　　4.

　　6.1　甲乙双方对本合同的签字盖章手续尚未办理完毕之前。　　2

　　4.

　　6.2　乙方未按本合同约定交足履约保证金的。　　2

　　4.

　　6.3　乙方未按本合同约定编报施工图预算书的。　　2

　　4.

　　6.4　乙方未按本合同约定编报形象进度造价计算书的。　　2

　　4.

　　6.5　乙方未按本合同约定编报工程结算书的。　　2

　　4.

　　6.6　乙方进场的施工机械性能不良或外观锈、烂，在甲方书面通知撤换而在____日内未见乙方执行的。　　2

　　4.

　　6.7　乙方供应的材料缺少合格证、质保书等质量保证资料，在甲方书面通知补足而在____日内未见乙方执行的。　　2

　　4.

　　6.8　乙方供应的材料质量不符合设计要求或有关标准、规范要求，在甲方书面通知撤换而在____日内未见乙方执行的。　　2

　　4.

　　6.9　乙方亏欠其在本工程上的员工工资尚未补发的。　　2

　　4.

　　6.10　乙方亏欠供货厂商在本工程上的供货款尚未清价完毕的。　　2

　　4.

　　6.11　乙方将本工程再行分包或转包的。　　2

　　4.

　　6.12　乙方开户行或帐号与本合同附件及签章栏内容不符的。　　2

　　4.

　　6.13　按本合同有关经济处罚和损失赔偿条款计算的费用，累计已超过乙方所交履约保证金数额，乙方届时尚未向甲方交清差额的。　2

　　5.文物、古迹和地下障碍　　2

　　5.1　施工中发现古器、古物、钱币、宝藏、珍品、珍宝、埋藏物品、古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古或地质研究价值的物品时，乙方须立即停止施工，立即通知甲方和保护好现场并按文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。若乙方发现后隐瞒不报或擅自移动、取走或损毁，致使文物丢失或损坏或破坏，则乙方应承担全部法律责任和由此造成的各有关方的一切经济损失及各级罚款。　　2

　　5.2　乙方在施工中，应对可能受到影响的古迹，采取保护措施，予以妥善保护。如因乙方施工方法不当或疏忽而致古迹损坏的，则乙方应承担全部责任和由此造成的各有关方一切经济损失及各级罚款。　　2

　　5.3　地下障碍：施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应立即通知甲方并提出相应的处置方案。　2

　　6.保修　　2

　　6.1　保修范围：乙方施工的全部工程实体　　2

　　6.2　保修内容：本合同保修责任期内出现的质量缺陷包括：　　2

　　6.

　　2.1　不符合或不完全符合工程建设强制性标准的。　　2

　　6.

　　2.2　涉及结构安全或使用安全的。　　2

　　6.

　　2.3　出现故障、降低使用效果或不能正常使用的。　　2

　　6.

　　2.4　其他质量缺陷。　　2

　　6.3　保修期限：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条有关规定和甲方同业主签订的《建设工程施工合同》有关约定而确定本工程保修期限，对基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的保修责任为该工程设计文件规定的合理使用年限，未规定年限的按________年保修责任期，其对应的保修金结算期限为________年。其他工程保修期为保修期从业主对甲方承建的建设项目竣工验收合格之日起计算。　　2

　　6.4　保修责任　　2

　　6.

　　4.1　保修期内，乙方的法人单位、法人代表、本工程乙方代表、有关职能部门等地址、通讯联络等发生变动时，均须及时书面通知甲方，以确保联络畅通。　　2

　　6.

　　4.2　保修期间，乙方须在接到保修通知之日起____日内派人到场修理，涉及结构安全或使用功能的紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。　　2

　　6.

　　4.3　以下费用均由乙方承担　　a.乙方未按本合同约定时间到场修理而致甲方或业主另行委派或外委第三方进行修理所支出的一切费用。　　b.因乙方的工程质量缺陷造成所有人、使用人、第三方人身财产损害的赔偿费用。　　c.乙方不履行保修义务或者拖延保修造成的建设行政主管部门对甲方的罚款。因乙方保修不及时造成新的人身、财产损害的，由乙方承担赔偿责任。　　d.因乙方的工程质量缺陷或乙方未完全履行保修责任造成业主扣罚甲方保修金的全额费用。　　2

　　6.5　保修金额：按乙方工程结算人工费、机械费、辅材费、主材费、各项取费、税金等之和的5％（随业主合同定）计算，保修金不计利息。　　2

　　6.6　保修金结算：按2

　　4.

　　2.6和2

　　4.

　　4.4约定办理。　2

　　7.商标、专利、著作权或版权　　乙方在本工程中，如欲使用具有商标权、专利权、著作权或版权的设计、设备、材料、技术方法时，应合法取得有关商标、专利、著作或版权所有人的同意。在工程施工中或完工后，如因乙方侵犯商标、专利、著作或版权而遭受法律追诉或民事赔偿的，均由乙方承担全部法律及赔偿责任和一切经济损失。　2

　　8.不可抗力　　2

　　8.1　不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾以及已对工程造成破坏且被有关部门判定为不可抗力的风、雨、雪、洪、震自然灾害。　　2

　　8.2　不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在16小时内向甲方通报受害及损失情况和预计清理及修复的费用，不可抗力继续发生的，乙方应每隔36小时向甲方报告一次受害情况并于不可抗力事件结束后5天内，向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。　　2

　　8.3　甲方人员伤亡由甲方负责并承担相应费用；乙方人员伤亡由乙方负责并承担相应费用。　　2

　　8.4　甲方机械设备、设施损坏和财产损失，由甲方承担；乙方机械设备、设施损坏和财产损失，由乙方承担。　　2

　　8.5　停工期间，乙方应按甲方要求而在施工现场留有必要的管理人员和保卫人员。　2

　　9.保险　　乙方必须对与之施工工程有关者办理以下保险并支付相应费用。　　2

　　9.1　为从事危险作业的职工办理意外伤害险。　　2

　　9.2　为施工机械设备、机动车辆办理保险。　　2

　　9.3　为自有人员办理保险。　30.乙方履约保证金　　30.1　保证期：自本合同生效至保修期满。　　30.2　保证范围：本合同与乙方有关的包括但不仅限于工期、质量、安全、文明施工、交工验收、保修及乙方的一切责任、义务、工作等。　　30.3　保证金额：乙方按合同金额的10％计人民币__________________元（大写）于本合同签订生效后7天内一次性向甲方交清。　　30.4　履约保证金结算：于本合同工程保修期满后14天内，按本合同有关处罚和损失赔偿约定计算扣除的处罚和赔偿费用后退结余款，当处罚和损失赔偿费用超过履约保证金的，则由乙方届时补交。　3

　　1.争议　　在合同履行过程中，双方发生争议时，可以和解或要求有关主管部门调解。任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第_________种方式解决争议：　　3

　　1.1　向_________仲裁委员会申请仲裁。　　3

　　1.2　向_________人民法院起诉。　3

　　2.其它　　3

　　2.1　乙方任何采购、购买、租赁、借款、招工（征用）等经济活动均必须以乙方名义签约、结帐、付款，甲方对乙方不提供任何担保。如乙方发生合同纠纷或任何经济纠纷，则由乙方承担全部责任和一切经济损失。乙方不得以甲方名义对任何第三方进行工作联系或开展经营活动或办理经济往来。否则，由乙方承担全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失。　　3

　　2.2　乙方不得串通任何单位或任何自然人以乙方名义挂靠承接本合同工程，乙方不得将本合同工程再行分包或转包，一经发现有分包或转包或挂靠时，甲方有权终止合同并按不少于合同金额的5％处罚乙方且由此而造成的甲方及其他有关各方的一切经济损失和各级罚款均亦由乙方承担。（另计）　　3

　　2.3　施工中，甲方向乙方发出停工整改通知单已达两次且乙方整改不认真、效果不佳者，则甲方有权重新选择施工队伍，由此造成的甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失均由乙方承担。　　3

　　2.4　乙方必须加强其施工现场的治安保卫工作，认真审查其使用人员的身份及表现，严禁使用有劣迹的不法人员和负案在逃的逃犯。乙方必须成立治安保卫组织并将所属人员的花名册及身份证复印件报送甲方项目部备案。乙方必须杜绝刑事案件和违法违纪现象发生。因乙方发生刑事案件、违法违纪行为的，均由乙方承担全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失及各级罚款。　　3

　　2.5　乙方必须加强其现场计划生育管理工作，不得容留无准生证的孕妇和无户口所在地流动人口计划生育证明、拒绝计划生育登记、不服从各级计划生育管理等各类人员；必须确保计划生育率、晚育率、节育率、育龄妇女孕情掌握率指标均达到100％，凡乙方违反以上约定的，均由乙方承担全部责任和双方的一切经济损失及各级罚款。　　3

　　2.6　本合同一式八份，甲方执五份、乙方执三份，自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算（财务净结值结算）后除保修条款外其它条款即告终止，保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。　　3

　　2.7　本合同附件是合同的组成部分。甲方（盖章）：_______________　　乙方（盖章）：_______________地址：_______________________　　地址：_______________________法定代表人（签字）：_________　　法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________　　委托代理人（签字）：_________电话：_______________________　　电话：_______________________传真：_______________________　　传真：_______________________开户银行：___________________　　开户银行：___________________帐号：_______________________　　帐号：________年____月____日　　________年____月____日

　　返

建筑安装工程施工合同 篇3

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范

　　1.1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

　　1.2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

　　2.合同文件组成及解释顺序

　　2.1 合同条款及合同附件

　　2.2 补充合同（协议）书

　　2.3 中标通知书、投标书及其附件

　　2.4 标准、规范及有关技术文件

　　2.5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

　　2.6 施工图纸及设计要求

　　2.7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单

　　2.8 有关会议纪要

　　2.9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

　　3.资质验证：乙方资质情况（详细填写）

　　3.1 资质证书号码：_____________________________________________

　　3.2 资质许可范围：_____________________________________________

　　3.3 发证机关：_________________________________________________

　　3.4 复审有效期：_______________________________________________

　　3.5 甲方查验原件的人员及时间：_________________________________

　　3.6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

　　3.7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

　　4.工程概况

　　4.1 工程名称：_____________________________________________________

　　4.2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）

　　4.3 工程地址：_____________________________________________________

　　4.4 工程规模：建筑面积：__________________平方米；层数：_________层

　　4.5 设计生产能力：_________________________________________________

　　5.工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：____________________________

　　6.承包方式：劳务作业施工承包

　　7.工程期限

　　7.1 合同开工日期：_________年_________月_________日

　　7.2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为______年______月______日。本合同工程设立以下阶段控制点：

　　7.2.1 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.2 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.3 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.4 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.3 实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

　　7.4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

　　8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

　　9.工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

　　9.1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

　　9.2 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。

　　9.3 甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

　　9.6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

　　非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

　　10.质量等级

　　乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）

　　11.合同价款

　　11.1 合同造价暂定为人民币___________元（大写_________________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）

　　11.2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　12.图纸和技术资料

　　12.1 图纸：甲方在_______年_______月_______日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_______年_______月_______日之前提供图纸；

　　12.2 资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。

　　13.甲方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________

　　14.乙方驻工地代表：姓名______________；身份证号码___________________________

　　15.甲方工作

　　15.1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

　　15.2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。

　　15.3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。

　　15.4 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

　　15.5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

　　15.6 统一向业主办理以下事宜：

　　15.6.1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；

　　15.6.2 书面及现场交验水准点和坐标控制点；

　　15.6.3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；

　　15.6.4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

　　16.乙方工作

　　16.1 服从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

　　16.2 在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

　　16.3 严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。

　　16.4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。

　　16.5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。

　　16.6 按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

　　16.7 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

　　16.8 根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。

　　16.9 按业主合同需由乙方承担的其他工作。

　　17.进度计划

　　乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

　　18.质量与检验

　　18.1 质量责任：

　　18.1.1 乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或_____的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。

　　18.1.2 乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。

　　18.1.3 乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：___________________________________

　　18.1.4 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

　　18.2 检查和返工

　　18.2.1 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　18.2.2 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　18.3 隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。

　　18.4 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

　　18.5 中间验收

　　18.5.1 中间验收的内容包括：

　　a.分项工程质量验收记录对应的部位；

　　b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象；

　　18.5.2 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

　　19.安全及文明施工

　　19.1 本工程控制指标

　　19.1.1 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5‰；

　　19.1.2 杜绝重大机械事故；

　　19.1.3 杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；

　　19.1.4 杜绝火灾事故；

　　19.1.5 控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；

　　19.1.6 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。

　　19.2 安全责任

　　19.2.1 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国_____令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外_____。

　　19.2.2 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或_____安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。

　　19.2.3 因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：

　　a.死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚。

　　b.发生重大机械事故的，每台次罚款_________元。

　　c.发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元。

　　d.发生火灾事故的，每次罚款_________元。

　　19.2.4 按_____令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。

　　19.2.5 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

　　19.2.6 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

　　19.2.7 乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。

　　19.3 文明施工责任

　　19.3.1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2％进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。

　　19.3.2 乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。

　　20.紧急补救

　　无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

　　21.物资供应

　　21.1 物资供应分工

　　21.1.1 以下物资均由甲方供应

　　a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表；

　　b.安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；

　　c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

　　21.1.2 其他材料采供分工：

　　a.甲方：_____________________________________________

　　b.乙方：_____________________________________________

　　21.2 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。

　　21.3 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。

　　21.4 乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

　　21.5 物资费用

　　21.5.1 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

　　21.5.2 乙方办理材料调拨及设备（仪器、仪表）领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。

　　21.5.3 所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20％，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。

　　21.6 材料员和领用手续

　　21.6.1 乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人（或与本合同相符的乙方委托代理人）确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。

　　21.6.2 乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单（或领用手续），调拨单（或领用手续）的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。

　　21.6.3 材料员必须于每月20日（上月20日起本月19日止）编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。

　　22.施工机具等提供和非永久性工程物资等供应

　　甲方按21.1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供（解决），其包括但不仅限于以下内容：

　　22.1 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。

　　22.2 行政、后勤、生活用_____和上下班交通工具等。

　　22.3 生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。

　　22.4 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。

　　22.5 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。

　　22.6 安全防护及_____用品，诸如：安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘（靴、鞋、手套）、电焊手套、胶（靴、手套、围裙）、护脚、口罩、劳动防护（服、手套、眼镜）、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及_____用品等。

　　22.7 各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。

　　22.8 行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。

　　22.9 各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。

　　23.工程预结算

　　23.1 计价计费约定（有关者填内容，无关者空缺不填）

　　23.1.1 按工料单价法编制，其中：

　　a.套用定额估价表（年版本）；

　　b.按21.1.1中材料费下浮_________％；

　　c.按21.1.1中机械费下浮_________％；

　　d.按21.1.1中机械费不计取；

　　e.按21.1.1中脚手架搭拆费下浮_________％；

　　f.按21.1.1中超高费下浮_________％；

　　g.以人工费取费的综合人工费单价_________元/定额（估价表）工日；

　　综合人工费单价中包括人工费和23.1.3.a内容。

　　h.以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_________％

　　23.1.2 按综合单价（全费用单价）法编制

　　a.详见合同附件综合单价清单或

　　b.具体工程内容的综合单价如下：________________________________

　　c.综合单价中包括其他直接费（人工费、材料费、施工机械使用费）、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额（估价表）其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23.1.3.a内容。

　　23.1.3 说明：

　　综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：

　　（1）环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用；

　　（2）生产生活临时设施费；

　　（3）施工机械设备_____、员工_____、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用；

　　（4）24.5.17、24.5.18、24.5.19的费用；

　　（5）现场管理费、企业管理费、劳动_____及统筹费、利润、税金等。

　　23.1.1 及23.1.2的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现场、环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。

　　23.1.1 及23.1.2中，乙方均不另行计取以下费用：

　　①甲供和乙供物资的工地保管费。

　　②乙供材料检测、复试费

　　③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设场、设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。

　　④设备单机试运（72小时）的费用

　　23.1.4 临时用工的综合人工单价（包含费用同23.1.1.g，每工按8小时，不分工作日和节假日，不分白天和夜间，技术性用工不分工种。）

　　a.参加甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_________元/工日，普工_________元/工日

　　b.参加甲方牵头的保运：技术工人_________元/工日，普工_________元/工日

　　c.装卸搬运工：_________元/工日

　　d.勤杂工：_________元/工日

　　e.不能套用定额的签证用工：_________元/工日

　　23.1.5 关于调整工程费用的因素

　　a.以下变更可以调整（增减）工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准：

　　（1）增减合同中约定的工程范围；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）变更原设计标准；

　　（4）变更原设计的建设规模；

　　（5）变更原设计的建筑结构；

　　（6）非乙方原因，经业主批准的材料代用；

　　（7）因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用；

　　（8）设计修改、变更单项次直接费净增（减）超过_________元者。

　　b.以下情况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。

　　（1）联动试车；

　　（2）投料试车；

　　（3）保运；

　　（4）甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。

　　23.1.6 以下变更、签证情况，不能增加工程费用

　　a.乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用（乙方不但不能计取，还应承担一切责任和各方的一切经济损失）

　　b.乙方直接从业主或监理收（领）的设计修改（变更）通知单、材料代用单、工作委托单等

　　c.无效的签证单：

　　（1）甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证；

　　（2）甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证；

　　（3）甲方签证人员未写明具体填办内容，含糊其辞，诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的；

　　（4）甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用（含其他费用）价格的；

　　（5）违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证；

　　（6）因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的；

　　（7）乙方只能提供复印件不能提供原件的；

　　（8）未编号或编号有矛盾的；

　　（9）事后补办的。

　　23.2 施工图预算

　　23.2.1 编报时间：乙方收到施工图纸后21天内。

　　23.2.2 编报份数：乙方向甲方编报一式六份。

　　23.3 工程结算：

　　23.3.1 编报时间：于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28（14）天内。

　　23.3.2 编报份数：乙方向甲方编报一式六份。

　　23.4 延误处罚：乙方推迟23.2或23.3编报时间的，甲方均按推迟每天以_________元累计处罚乙方。

　　23.5 工程结算审核与审计：甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算，甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理。甲方对乙方工程结算的审核程序为：项目部一审，于收到乙方工程结算书后42天内完成；甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列24.5扣减项费，二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成。甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目，甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关24.5扣减项目专项审计；甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容，于确定审计内容后42天内完成审计。凡列入审计的项目，最终结算值以审计值为准，未列入审计的项目，最终结算值以二审审定值为准，只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力，其他任何形式的结算书，甲方将不予认可。

　　24.工程款支付及竣工结算（财务净结值结算）

　　24.1 甲方不向乙方拨付工程预付款。

　　24.2 工程款拨付计算约定

　　24.2.1 乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期（月度）工程款拨付额=（报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额）_________60％-报告期应扣减有关24.5中的费用。

　　24.2.2 甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审（以下简称已完成一审），则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）_________65％-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24.2.3 甲方项目部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二审（以下简称已完成二审），则从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为：（甲方项目部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）_________70％－合同生效至完成二审期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24.2.4 甲方对二审后的工程结算已完成内部审计（以下简称已完成内部审计），则从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为：（工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额）_________75％-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24

建筑安装工程施工合同 篇4

　　甲方：___________

　　合同编号：___________

　　乙方：___________

　　签订日期：____年____月____日

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约____米。原预算长度为____米，由于现场3台桩机施工，原____mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换____mm2临时电线路及配电柜（____x____x____mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV—____mm2电缆____m/条x4条=____m。增补费用____元/m。计____元。

　　更换配电柜（____x____x____mm）____台增补费用____元。增补费用合计____元（大写：____）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。

　　甲方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日

　　乙方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，结合本工程安装特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，同意订立本合同。

　　一、项目概况

　　1、项目名称：察右前旗十大股奶牛养殖专业合作社240头泌乳牛舍钢结构安装工程。

　　2、承包范围和形式：钢结构安装(整体)

　　3、工程建筑面积：约2600㎡(以实际平米数为准)

　　4、安装费：25元/㎡2600元=65000元

　　5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证，以及施工人员保险手续，否则因此造成的一切责任由乙方自行承担。

　　二、施工细则

　　1、安全责任

　　施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求，全面负责施工安全责任，应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。

　　2、工期要求

　　根据双方协商，本工程工期为20天(20xx年11月23日至20xx年12月13日)，乙方需按时保证本工程如期竣工。如按期无法完工，每延期一天扣除安装工费500元。

　　3、现场管理

　　施工人员在施工期间不许酗酒，出入施工现场必须带安全帽，施工中必须系安全带，如有酗酒现象，每发现一次扣除安装工费500元

　　三、付款方式：钢结构主体完工附20%的工程款，封顶完毕付30%的工程款，竣工验收完毕，全部合格后付清全部工程款。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。

　　一、工程名称：

　　工程地点：__________

　　工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容(按实际设计变更通知单中的内容为准)。

　　二、合同工期：

　　开竣工日期：根据甲方进度安排;

　　三、质量标准：

　　工程质量标准：合格

　　四、合同价款：

　　1、玻璃采购价格为__________ 元/㎡，玻璃爪件单爪材料费 __________元/套、 双爪材料费用 __________元/套、四爪材料费用 __________元/套;

　　2、铝复合板采购价格为__________ 元/㎡(华天牌4mm厚);

　　3、玻璃安装费用为 __________元/㎡，铝板安装费用为 __________元/㎡;

　　4、玻璃结构胶费用__________ 元/支，铝板钢骨架安装费__________ 元/㎡.

　　5、铝板扣件材料费用 __________元/㎡;

　　6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。

　　五、结算及付款方式：__________

　　六、工程质量保修期限：按国家相关规定执行。

　　七、安全生产：

　　1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙方签订安全生产责任状。

　　2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。

　　八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、合同生效：

　　1、合同订立时间：__________。

　　2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(签字或盖章)：

　　乙方(签字或盖章)：

　　____年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇7

　　发包单位：工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人： （以下简称：乙方）

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程内容：

　　工程水电安装工程;

　　二、工程承包方式：

　　双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

　　三、承包范围：

　　1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

　　2.所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

　　3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

　　4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

　　2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

　　五、质量标准：

　　1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）

　　2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

　　3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

　　七、合同价款及结算方式：

　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20__元。

　　4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20__元。

　　6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

　　7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。

　　九、合同生效：

　　1.本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2.本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

　　3.本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

建筑安装工程施工合同 篇8

　　工程名称：

　　委托单位：

　　设计单位：

　　设计编号：

　　合同编号：

　　建筑安装工程设计合同订立合同双方：

　　建设单位：__________________，以下简称甲方；

　　设计单位：__________________，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称，规模，投资额，建设地点

　　甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________

　　二、甲方的义务

　　1.甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的'设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方的义务

　　1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。

　　大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　五、设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

　　六、奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____％奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　七、其它

　　本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉（仲裁和诉讼选择一种）。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）： 设计单位（乙方）：

　　代表人： 代表人：

　　联系人： 联系人：

　　通讯处： 通讯处：

　　电话或电报： 电话或电报：

　　开户银行： 开户银行：

建筑安装工程施工合同 篇9

　　合同编号：___________

　　签订地点：______________________________________

　　发包方：________________________________

　　承包方：________________________________

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：______________________________________

　　1.2工程地点：______________________________________

　　1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

　　1.4承包方式：______________________________________

　　1.5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。

　　1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

　　1.7合同价款：人民币￥____________________元

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

　　2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。

　　3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

　　4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。

　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用下列第_____种方式：

　　固定价格。

　　固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

　　可调价格：详见本合同第十一条。

　　6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_______________元的工程价款。

　　拨款分3次进行拨款100%金额

　　工程完成30%时30%

　　工程完成50%

　　验收合格后支付竣工结算余款50%

　　6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方甲方自接到上述资料的______天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意并在______天内，结清尾款并退还履约保证金。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。

　　7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

　　第九条奖励和违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____________元违约金逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。

　　9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由甲方负责并承担损失。

　　9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。

　　9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：

　　1.提交广州仲裁委员会仲裁

　　2.依法向广州市番禺区人民法院起诉。

　　第十一条其他约定

　　11.1甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。

　　11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算若工程量减少则扣除相应减少金额后结算若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20__年《广东省安装工程综合定额》下浮______%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。

　　11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。

　　11.4本工程约定的工程质量保修金为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。

　　第十二条附则

　　12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。

　　12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　12.3本合同履行完成后自动终止。

　　12.4本合同附件：

　　12.4.1施工图纸或作法说明

　　12.4.2工程项目一览表

　　12.4.3工程预算书

　　12.4.4会议纪要

　　12.4.5设计变更

　　甲方：____________

　　法定代表人：______________

　　乙方：____________

建筑安装工程施工合同 篇10

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于 年 月 日签订的《天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年x月x日

　　xx年x月x日

建筑安装工程施工合同 篇11

　　甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方对位于 进行施工。为保证施工顺利进行，现根据《中华人民共和国合同法》和《室内装修工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程地点：

　　2、 工程开工日期： 竣工日期： 年 月 日。如因不可抗拒原因造成的误工，工期顺延。

　　3、 。施工开始前甲方预付工程总造价的50%，工程进行到一半时甲方再支付工程总造价的30%，工程结束并验收合格后，即结清余下款项。

　　第二条 施工准备

　　一、 甲方：

　　1、 工程开工前，甲方负责开通施工现场总的施工用水、用电，满足施工用水、用电的要求;

　　2、 做好现场的平整，拆迁障碍物工作;

　　3、 协调相关工程进度，排除工程阻碍;

　　4、 对滞留在工程现场中原物件采取保护措施，并说明注意事项;

　　5、 甲方负责办理施工所涉及的各种申请、批审等手续;

　　二、 乙方

　　1、 组织施工人员和施工设备进场;

　　2、 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、进场计划、施工总进度计划;

　　3、 乙方的施工人员在施工期间不允许吸烟、饮酒。

　　第三条 工程质量

　　1、 乙方严格按照双方商定的方案保质保量的进行施工。并接受甲方派驻代表进行监督;

　　2、 乙方在施工过程中，安全施工，确保优质施工，如由乙方人为造成的误工，由乙方承担责任。

　　第四条 违约责任：

　　合同签订后，双方应本着诚实信用的原则共同遵守，如有违约，应承担相应的责任:

　　第五条 纠纷解决方法

　　合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成;

　　一、 向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、 向人民法院起诉;

　　三、 经申请仲裁不服后，再向人民法院起诉。

　　附则：

　　一、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字后，即时生效。工程验收及工程付清后失效;

　　二、 工程图纸及工程报价单作为合同的附则，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇12

　　合同编号：___________

　　签订地点：______________________________________

　　发包方（甲方）：________________________________

　　承包方（乙方）：________________________________

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：______________________________________

　　1.2 工程地点：______________________________________

　　1.3 承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。

　　1.4 承包方式：______________________________________

　　1.5 工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日竣工。

　　1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

　　1.7 合同价款：人民币￥____________________元（大写）

　　第二条 甲方工作

　　2.1 开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

　　2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条 乙方工作

　　3.1 指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

　　3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1 甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。

　　4.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1 本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》（GB50210-20__）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。

　　5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。

　　5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。

　　5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款采用下列第_____种方式：

　　（1）固定价格。

　　（2）固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

　　（3）可调价格：详见本合同第十一条。

　　6.2 本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥_______________元的工程价款。

　　6.3　工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的______天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在______天内，结清尾款并退还履约保证金。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　7.2　由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。

　　7.3　材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承担，否则由采购方承担。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　8.2　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。

　　第九条 奖励和违约责任

　　9.1　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________%支付滞纳金。

　　9.2　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 ____________元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。

　　9.3　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.4　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　9.5　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　9.6　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：

　　1.提交广州仲裁委员会仲裁；

　　2.依法向广州市番禺区人民法院起诉。

　　第十一条 其他约定

　　11.1　甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。

　　11.2 本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量减少则扣除相应减少金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20__年《广东省安装工程综合定额》下浮______%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。

　　11.3 本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。

　　11.4 本工程约定的工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。

　　第十二条 附则

　　12.1 本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。

　　12.2 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　12.3 本合同履行完成后自动终止。

　　12.4 本合同附件：

　　12.4.1 施工图纸或作法说明

　　12.4.2 工程项目一览表

　　12.4.3 工程预算书

　　12.4.4 会议纪要

　　12.4.5 设计变更

　　甲方（盖章）：____________

　　法定代表人：______________

　　乙方（盖章）：____________

建筑安装工程施工合同 篇13

　　甲方

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定，结合本工程具体情况，现经双方友好协商，订立如下合同条款，供双方共同执行。

　　第一条、工程概况

　　1. 1、工程名称：

　　1. 2、工程地点：

　　1. 3、承包方式：包工、包料、包设计、包工期、包质量、包安全。

　　1.4、设计说明：

　　1.4.1、楼面顶层窗户上方拱形中间点缀七彩跳变的LED点光源，窗户正面采用兰、白两色可控LED数码管渐变。

　　1.4.2、楼体轮廓采用可控LED七彩数码管勾勒，色彩变化为行云流水，七彩追逐的效果。

　　1.5、工期：本工程完工工期自合同生效收到甲方预付款之日起15日内。

　　1. 6、工程质量：按国家和甘肃省建筑安装工程质量标准验收。

　　第二条、甲方工作

　　2.1、项目具备开工条件和时间的要求。开工前天，向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物，并向乙方提供施工所需的水、电、气、及电讯等设备，并说明使用注意事项。

　　2.2、指派专人负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

　　2.3 、在施工过程中，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责指派专人到有关部门办理相应审批手续。

　　2. 4、有权对原设计提出变更，在双方共同确认的条件下，做好变更记录。

　　2.5、项目验收交接后，按协议及确认的变更记录及时付款。

　　第三条、乙方工作

　　3.1、指派专人为驻工代表，负责合同的履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条、关于工期的约定

　　4.1、甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工而采取措施的费用。

　　4.2、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条、关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制定的施工以及验收规范和甲方的设计要求为质量评定验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条、付款方式

　　6.1、本合同生效 ，甲方分三次支付总额为36000.00元的合同价款。

　　6.2、第一次：合同签订后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程材料款。

　　第二次：乙方进入现场开工后的2日内，甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程进度款。

　　第三次：工程完工，验收合格后2日内，甲方应向乙方支付合同价款的16%即6000.00元的工程结算余款。

　　第七条、违约责任

　　7.1、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方

　　7.2、由于甲方原因，逾期支付工程款，每逾期一天，甲方支付乙方的违约金，并承担延误工期的损失。

　　7.3、乙方应妥善保管甲方提供的设备和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　7.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　7.5、未经甲方书面文件同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　7.6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。

　　7.7、因一方原因，经双方协商一致同意合同无法继续履行时，应通知双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第八条、不可抗力

　　8.1、在本合同约定的工期内发生不可抗力事件，双方互不承担违约责任或损害赔偿责任。但如果因一方违约而延期并在延期阶段发生不可抗力事件而造成另一方损失的，不得以不可抗力事件为由主张其免除赔偿责任和违约责任。

　　8.2、本合同约定的工期内的不可抗力事件发生时，应立即书面通知对方，并于不可抗力发生之日起15日内由相应的主管部门出具不可抗力认定证明。如对不可抗力事件的认定有异议并因此发生仲裁纠纷，应以仲裁裁决的认定为准。

　　第九条、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，提交甘肃省仲裁委员会仲裁。

　　第十条、其他约定

　　10.1、本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按本合同价款结算;若变更或增加工程量，变更或增加项目在报价文件中已有列明单价的按报价书的单价和安装实际工程量结算，在报价文件中没有列明单价的工程，原则上按《甘肃省建筑安装工程预算定额》及现行相关文件、成交人的报价文件结算。本合同未涉及事项由双方协商一致后签订协议解决。

　　10.2、本工程竣工验收合格后保修期为壹年，保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，若是由于甲方的原因造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。质保期满后发生质量问题，收取相应的材料及人工费。

　　第十一条、附则

　　11.1、本工程需要进行保险是或有未尽事宜，双方应另订协议。

　　11.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　11.3、本合同履行完成后自动终止。

　　11.4、与本合同有关的经双方确认的施工图纸、会审记录、项目变更文件、凭证、通知书、确认书等文件，以及乙方法定代表人身份证明书或法定授权委托人身份证明书(复印件)，工商执照和资质证书(经乙方盖章的复印件)、乙方的报价文件等文件构成本合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装工程施工合同 篇14

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6工程质量：

　　1.7合同价款(人民币大写)：

　　第2条、甲方工作

　　2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。

　　2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条、乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条、关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条、关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条、关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用第种：

　　(1)固定价格。

　　(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

　　(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。

　　第7条、关于材料供应的约定

　　7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条、有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

建筑安装工程施工合同 篇15

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国》及其他有关之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范

　　1.1　适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

　　1.2　适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范;

　　国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范;

　　以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

　　2.合同文件组成及解释顺序

　　2.1　合同条款及合同附件

　　2.2　补充合同(协议)书

　　2.3　中标通知书、投标书及其附件

　　2.4　标准、规范及有关技术文件

　　2.5　有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

　　2.6　施工图纸及设计要求

　　2.7　形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单

　　2.8　有关会议纪要

　　2.9　甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

　　3.资质验证：乙方资质情况(详细填写)

　　3.1　资质证书号码：_____________________________________________

　　3.2　资质许可范围：_____________________________________________

　　3.3　发证机关：_________________________________________________

　　3.4　复审有效期：_______________________________________________

　　3.5　甲方查验原件的人员及时间：_________________________________

　　3.6　若由乙方法定代表人的人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人。

　　委托单位名称必须与资质证书、名称相一致。

　　委托人必须是其单位的法定代表人。

　　每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

　　3.7　应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

　　4.工程概况

　　4.1　工程名称：_____________________________________________________

　　4.2　工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。

　　(不需要)

　　4.3　工程地址：_____________________________________________________

　　4.4　工程规模：建筑面积：__________________平方米;

　　层数：_________层

　　4.5　设产能力：_________________________________________________

　　5.工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：____________________________

　　6.承包方式：劳务作业施工承包

　　7.工程期限

　　7.1　合同开工日期：_________年_________月_________日

　　7.2　合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天(含所有在内)完成，完工日期为______年______月______日。

　　本合同工程设立以下阶段控制点：

　　7.2.1　于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.2　于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.3　于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.2.4　于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7.3　实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

　　7.4　竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

　　8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

　　9.工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

　　9.1　因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

　　9.2　重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。

　　9.3　甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.4　施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

　　9.5　因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

　　9.6　在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。

　　因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

　　非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

　　10.质量等级

　　乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;

　　严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;

　　工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100%;

　　工程一次交验合格率必须达到100%;

　　本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。

　　(质量标准应明确)

　　11.合同价款

　　11.1　合同造价暂定为人民币___________元(大写_________________元)，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。

　　(应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等)

　　11.2　签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　12.图纸和技术资料

　　12.1　图纸：甲方在_______年_______月_______日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套，其中一套为竣工资料用)，或按以下期限分期提供一式一套：_______年_______月_______日之前提供图纸;

　　12.2　资料：设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。

　　13.甲方驻工地代表：姓名______________;

　　身份证号码___________________________

　　14.乙方驻工地代表：姓名______________;

　　身份证号码___________________________

　　15.甲方工作

　　15.1　组建与相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程。

　　统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;

　　统筹安排交工资料整理工作;

　　统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

　　15.2　组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计;

　　组织编制施工计划、物资需用量计划;

　　统一制定各项管理指标。

　　15.3　组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。

　　应根据项目特点而定。

　　15.4　负责办理工程开、竣工报告;

　　负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;

　　对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

　　15.5　建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

　　15.6　统一向业主办理以下事宜：

　　15.6.1　必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;

　　15.6.2　书面及现场交验水准点和坐标控制点;

　　15.6.3　施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;

　　15.6.4　施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。

　　16.乙方工作

　　16.1　服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场;

　　按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。

　　按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

　　16.2　在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

　　16.3　严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。

　　在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。

　　以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。

　　16.4　遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。

　　做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。

　　如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。

　　16.5　做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。

　　乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表;

　　在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。

　　乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。

　　16.6　按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

　　16.7　乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。

　　凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

　　16.8　根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。

　　16.9　按业主合同需由乙方承担的其他工作。

　　17.进度计划

　　乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。

　　必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

　　18.质量与检验

　　18.1　质量责任：

　　18.1.1　乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。

　　因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。

　　18.1.2　乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。

　　此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。

　　18.1.3　乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。

　　此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：___________________________________

　　18.1.4　违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

　　18.2　检查和返工

　　18.2.1　乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　18.2.2　对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　18.3　隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。

　　18.4　重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。

　　剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。

　　18.5　中间验收

　　18.5.1　中间验收的内容包括：

　　a.分项工程质量验收记录对应的部位;

　　b.交工资料有关的试验记录对应的试验对象;

　　18.5.2　中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

　　19.安全及文明施工

　　19.1　本工程控制指标

　　19.1.1　杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5‰;

　　19.1.2　杜绝重大机械事故;

　　19.1.3　杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故;

　　19.1.4　杜绝火灾事故;

　　19.1.5　控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民;

　　19.1.6　达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。

　　19.2　安全责任

　　19.2.1　乙方必须遵守《中华人民共和国》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。

　　乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

　　19.2.2　乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员(安全员)，施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员;

　　不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。

　　因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。

　　19.2.3　因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。

　　此外，甲方对乙方另行处罚如下：

　　a.死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚。

　　b.发生重大机械事故的，每台次罚款_________元。

　　c.发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元。

　　d.发生火灾事故的，每次罚款_________元。

　　19.2.4　按国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失(包括遭受的罚款)之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。

　　19.2.5　乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

　　19.2.6　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

　　19.2.7　乙方发生十七(一)之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。

　　19.3　文明施工责任

　　19.3.1　乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。

　　因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。

　　19.3.2　乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。

　　20.紧急补救

　　无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。

　　若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

　　21.物资供应

　　21.1　物资供应分工

　　21.1.1　以下物资均由甲方供应

　　a.永久性工程安装的设备、仪器、仪表;

　　b.安装工程预算定额(估价表)中未计价而应进入预算造价的主材;

　　c.土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

　　21.1.2　其他材料采供分工：

　　a.甲方：_____________________________________________

　　b.乙方：_____________________________________________

　　21.2　双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。

　　合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。

　　21.3　乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。

　　21.4　乙方于每月21日，向甲方编报月度(本月20日至次月20日)甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。

　　若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

　　21.5　物资费用

　　21.5.1　永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，(不进入工程造价)。

　　如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

　　21.5.2　乙方办理材料调拨及设备(仪器、仪表)领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。

　　21.5.3　所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。

　　对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加价20%，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。

　　21.6　材料员和领用手续

　　21.6.1　乙方必须在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人(或与本合同相符的乙方委托代理人)确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。

　　材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。

　　21.6.2　乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必须签办调拨单(或领用手续)，调拨单(或领用手续)的签字栏内，必须既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。

　　21.6.3　材料员必须于每月20日(上月20日起本月19日止)编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。

　　22.施工机具等提供和非永久性工程物资等供应

　　甲方按21.1分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供(解决)，其包括但不仅限于以下内容：

　　22.1　国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。

　　乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。

　　22.2　行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。

　　22.3　生产、生活临时设施，若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时，必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后，乙方方可使用。

　　22.4　办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。

　　22.5　文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。

　　22.6　安全防护及劳动保护用品，诸如：安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘(靴、鞋、手套)、电焊手套、胶(靴、手套、围裙)、护脚、口罩、劳动防护(服、手套、眼镜)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。

　　22.7　各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。

　　22.8　行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。

　　22.9　各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。

　　23.工程预结算

　　23.1　计价计费约定(有关者填内容，无关者空缺不填)

　　23.1.1　按工料单价法编制，其中：

　　a.套用定额估价表(年版本);

　　b.按21.1.1中材料费下浮_________%;

　　c.按21.1.1中机械费下浮_________%;

　　d.按21.1.1中机械费不计取;

　　e.按21.1.1中脚手架搭拆费下浮_________%;

　　f.按21.1.1中超高费下浮_________%;

　　g.以人工费取费的综合人工费单价_________元/定额(估价表)工日;

　　综合人工费单价中包括人工费和23.1.3.a内容。

　　h.以定额直接费取费的，综合取费为定额直接费_________%

　　23.1.2　按综合单价(全费用单价)法编制

　　a.详见合同附件综合单价清单或

　　b.具体工程内容的综合单价如下：________________________________

　　c.综合单价中包括其他直接费(人工费、材料费、施工机械使用费)、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额(估价表)其他子目系数调增费;

　　未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23.1.3.a内容。

　　23.1.3　说明：

　　综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：

　　(1)环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用;

　　(2)生产生活临时设施费;

　　(3)施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房等费用;

　　(4)24.5.17、24.5.18、24.5.19的费用;

　　(5)现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。

　　23.1.1　及23.1.2的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现场、环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。

　　23.1.1　及23.1.2中，乙方均不另行计取以下费用：

　　①甲供和乙供物资的工地保管费。

　　②乙供材料检测、复试费

　　③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设场、设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。

　　④设备单机试运(72小时)的费用

　　23.1.4　临时用工的综合人工单价(包含费用同23.1.1.g，每工按8小时，不分工作日和节假日，不分白天和夜间，技术性用工不分工种。)

　　a.参加甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_________元/工日，普工_________元/工日

　　b.参加甲方牵头的保运：技术工人_________元/工日，普工_________元/工日

　　c.装卸搬运工：_________元/工日

　　d.勤杂工：_________元/工日

　　e.不能套用定额的用工：_________元/工日

　　23.1.5　关于调整工程费用的因素

　　a.以下变更可以调整(增减)工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准：

　　(1)增减合同中约定的工程范围;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)变更原设计标准;

　　(4)变更原设计的建设规模;

　　(5)变更原设计的建筑结构;

　　(6)非乙方原因，经业主批准的材料代用;

　　(7)因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用;

　　(8)设计修改、变更单项次直接费净增(减)超过_________元者。

　　b.以下情况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。

　　(1)联动试车;

　　(2)投料试车;

　　(3)保运;

　　(4)甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。

　　23.1.6　以下变更、签证情况，不能增加工程费用

　　a.乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用(乙方不但不能计取，还应承担一切责任和各方的一切经济损失)

　　b.乙方直接从业主或监理收(领)的设计修改(变更)通知单、材料代用单、工作委托单等

　　c.无效的签证单：

　　(1)甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证;

　　(2)甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证;

　　(3)甲方签证人员未写明具体填办内容，含糊其辞，诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的;

　　(4)甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用(含其他费用)价格的;

　　(5)违背劳务作业层施工合同、劳务作业层文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证;

　　(6)因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的;

　　(7)乙方只能提供复印件不能提供原件的;

　　(8)未编号或编号有矛盾的;

　　(9)事后补办的。

　　23.2　施工图预算

　　23.2.1　编报时间：乙方收到施工图纸后21天内。

　　23.2.2　编报份数：乙方向甲方编报一式六份。

　　23.3　工程结算：

　　23.3.1　编报时间：于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28(14)天内。

　　23.3.2　编报份数：乙方向甲方编报一式六份。

　　23.4　延误处罚：乙方推迟23.2或23.3编报时间的，甲方均按推迟每天以_________元累计处罚乙方。

　　23.5　工程结算审核与审计：甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算，甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理。

　　甲方对乙方工程结算的审核程序为：项目部一审，于收到乙方工程结算书后42天内完成;

　　甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列24.5扣减项费，二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成。

　　甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目，甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关24.5扣减项目专项审计;

　　甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容，于确定审计内容后42天内完成审计。

　　凡列入审计的项目，最终结算值以审计值为准，未列入审计的项目，最终结算值以二审审定值为准，只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力，其他任何形式的结算书，甲方将不予认可。

　　24.工程款支付及竣工结算(财务净结值结算)

　　24.1　甲方不向乙方拨付工程预付款。

　　24.2　工程款拨付计算约定

　　24.2.1　乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期(月度)工程款拨付额=(报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额)*60%-报告期应扣减有关24.5中的费用。

　　24.2.2　甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审(以下简称已完成一审)，则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为：(甲方项目部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)*65%-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24.2.3　甲方项目部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二审(以下简称已完成二审)，则从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为：(甲方项目部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)_

　　__70%-合同生效至完成二审期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24.2.4　甲方对二审后的工程结算已完成内部审计(以下简称已完成内部审计)，则从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为：(工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)__75%-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关24.5中的费用。

　　24.2.5　甲乙双方已办完竣工结算，则从合同生效至甲乙双方已办完财务结算期间的累计拨付控制额应为：(工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额)-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-按26.5计算的保修金。

　　24.2.6　乙方保修期已满，则从合同生效至保修期满的累计拨付控制额为：(工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额)-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-保修期间应扣减有关26.4.3的费用。

　　24.3　以风险共担为原则，乙方承诺以下事项：

　　24.3.1　因甲方承建本建设项目时，对业主已垫资，故乙方同意按垫资额的比例分摊，分摊比例为____%，分摊金额为_____元，于本合同签订生效后7天内交付完毕。

　　24.3.2　在甲方未同业主办清建设项目最终竣工结算之前，甲方可以不最终审定乙方的工程结算。

　　24.3.3　甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或已结清工程价款，但是，对建设项目外部审计中，审减与乙方工程范围及工程费用有关的审减费用，仍需再相应调减乙方的工程结算和财务结算，并由乙方向甲方退还审计所审减的相应费用。

　　24.3.4　甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或保修金结算，但当期甲方对乙方的已付款占应付款的比例已不低于甲方对业主已收款占应收款的比例情况下，甲方可不受24.2及24.4约束而停止拨付工程款。

　　24.3.5　若因业主拖欠甲方工程款，在甲方催要无果、面临形成呆帐、死帐情况下，经甲方申请或起诉后仍无法回收工程款的，甲方仅按其已收款占应收款的比例，等比例结算乙方工程款，乙方自愿承担与甲方相同的损失率所对应的损失费用。

　　24.3.6　业主以其实物折抵甲方工程款时，乙方应无条件的接受业主折抵给甲方的实物并以业主折抵原价加运杂费计算，作为甲方支付的工程款。

　　24.4　付款程序

　　24.4.1　乙方工程开工至施工的全部工程完工认定：

　　a.乙方于每月21日向甲方编报月度(上月21日至本月20日)(完工认定的于次月21日编报)未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份(表式见本合同附件二.1)并附该期形象进度造价计算书一式四份。

　　b.形象进度造价计算书编制要求：按专业按分部分项工程编列，分部工程中仅计入其中的已完分项工程，其中的未完分项工程只有在其完工后，才能在相应的报告期(月)列入形象进度造价计算书。

　　对于没有任何已完分项工程的月份，乙方应在未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表上填写本月无字样而报送甲方。

　　c.乙方未按时向甲方报送未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表及形象进度造价计算书的，甲方对乙方按推迟每天以300元累计罚款。

　　编报准确度低于90%的，每次按每相差1%以100元累计罚款。

　　d.每期付款申请均应在项目部审签后报项目部所在单位有关部门审核和有关领导审批后生效。

　　该阶段每期完成期限均自乙方已向甲方项目部编报形象进度造价计算书和未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。

　　24.4.2　乙方分别于工程结算经甲方一审、二审、审计完成后14天内向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份。

　　甲方项目部审签后报其所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效。

　　该类工作自乙方已向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。

　　24.4.3　按23.5确定乙方的最终结算值后28天内，甲方对乙方依据最终结算值和24.5、26.5办理竣工结算。

　　在甲乙双方已办完竣工结算后14天内，乙方向甲方项目部所在单位财务部门填报已竣工结算项目劳务施工作业层尾款拨付申请表(表式见本合同附件二.2)，由甲方项目部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效，该项工作自乙方已向甲方项目部所在单位财务部门编报已竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。

　　24.4.4　保修期满后14(30)天，乙方向甲方项目部所在单位财务部门填报已竣工结算项目劳务施工作业层尾款拨付申请表，由甲方项目部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效，该项工作自乙方已向甲方项目部所在单位财务部门编报已竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。

　　24.5　工程款计算时，从形象进度造价审定值、已审工程结算值(一审、二审、审计)、包括各期付款和财务结算，均应扣减下列中的有关者费用：

　　24.5.1　甲方供应的划价转帐物资费用;

　　24.5.2　超过工程结算材料分析耗用量按21.5.3扣罚的超领材料费用;

　　24.5.3　在甲方同意情况下，乙方向甲方领用的应由乙方供应的22.4至22.9者，甲方按市场价加价20%划价转帐的费用;

　　24.5.4　乙方丢失、损坏的永久性工程的设备、仪器、仪表或设备安装专用工具或备品备件或配套器具等应赔偿的费用;

　　24.5.5　使用甲方施工机械、仪器仪表的租赁费用;

　　24.5.6　使用甲方提供的临时设施的分摊费用;

　　24.5.7　应抵扣的工程预付款(一般不存在，若有工程预付款情况时、每期给付工程款时、分期按比例扣回);

　　24.5.8　甲方已支付的工程款;

　　24.5.9　乙方发生的水电费;

　　24.5.10　按本合同有关处罚规定考核，对乙方的罚款;

　　24.5.11　按本合同有关规定考核，乙方应承担有关方损失的费用;

　　24.5.12　保修金(按保修条款规定办理);

　　24.5.13　由甲方代缴代扣的税金(营业税、城市维护建设税、教育费附加);

　　24.5.14　劳保统筹费;

　　24.5.15　总包管理费(按工程结算总造价的百分之计算);

　　24.5.16　配合费分摊(按工程结算总造价的百分之计算);

　　24.5.17　当地收取的各种规费和基金：规费包括但不仅限于建设工程招投标管理费，建设工程交易市场综合服务费，工程(劳动)定额编制管理费，建设工程质量监督费，建筑施工安全监督管理费，建筑管理费，治安联防费，工本费、流动人口工本费、劳动用工年检费、建筑企业生产操作人员法定培训费、组织机构ic卡工本费、合同公证费、合同鉴证费、合同，噪音扬尘排污费、城市垃圾处理费、城市污水处理费、绿化费等。

　　基金包括但不仅限于防洪保安资金、城市公用事业附加费、市场物价调节基金、粮食风险基金、地方教育附加、地方教育基金等。

　　24.5.18　当地收取的其他费用;

　　24.5.19　应由乙方支付的其他费用。

　　24.6　发生以下任何一种情况时，甲方均可以暂停计价及暂停付款

　　24.6.1　甲乙双方对本合同的签字盖章手续尚未办理完毕之前。

　　24.6.2　乙方未按本合同约定交足履约的。

　　24.6.3　乙方未按本合同约定编报施工图预算书的。

　　24.6.4　乙方未按本合同约定编报形象进度造价计算书的。

　　24.6.5　乙方未按本合同约定编报工程结算书的。

　　24.6.6　乙方进场的施工机械性能不良或外观锈、烂，在甲方书面通知撤换而在七日内未见乙方执行的。

　　24.6.7　乙方供应的材料缺少合格证、质保书等质量保证资料，在甲方书面通知补足而在七日内未见乙方执行的。

　　24.6.8　乙方供应的材料质量不符合设计要求或有关标准、规范要求，在甲方书面通知撤换而在七日内未见乙方执行的。

　　24.6.9　乙方亏欠其在本工程上的员工工资尚未补发的。

　　24.6.10　乙方亏欠供货厂商在本工程上的供货款尚未清价完毕的。

　　24.6.11　乙方将本工程再行分包或转包的。

　　24.6.12　乙方开户行或帐号与本合同附件及签章栏内容不符的。

　　24.6.13　按本合同有关经济处罚和损失赔偿条款计算的费用，累计已超过乙方所交履约保证金数额，乙方届时尚未向甲方交清差额的。

　　25.文物、古迹和地下障碍

　　25.1　施工中发现古器、古物、钱币、宝藏、珍品、珍宝、埋藏物品、古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古或地质研究价值的物品时，乙方须立即停止施工，立即通知甲方和保护好现场并按文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。

　　若乙方发现后隐瞒不报或擅自移动、取走或损毁，致使文物丢失或损坏或破坏，则乙方应承担全部法律责任和由此造成的各有关方的一切经济损失及各级罚款。

　　25.2　乙方在施工中，应对可能受到影响的古迹，采取保护措施，予以妥善保护。

　　如因乙方施工方法不当或疏忽而致古迹损坏的，则乙方应承担全部责任和由此造成的各有关方一切经济损失及各级罚款。

　　25.3　地下障碍：施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应立即通知甲方并提出相应的处置方案。

　　26.保修

　　26.1　保修范围：乙方施工的全部工程实体

　　26.2　保修内容：本合同保修责任期内出现的质量缺陷包括：

　　26.2.1　不符合或不完全符合工程建设强制性标准的。

　　26.2.2　涉及结构安全或使用安全的。

　　26.2.3　出现故障、降低使用效果或不能正常使用的。

　　26.2.4　其他质量缺陷。

　　26.3　保修期限：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条有关规定和甲方同业主签订的《建设工程施工合同》有关约定而确定本工程保修期限，对基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的保修责任为该工程设计文件规定的合理使用年限，未规定年限的按50年保修责任期，其对应的保修金结算期限为5年。

　　其他工程保修期为保修期从业主对甲方承建的建设项目竣工验收合格之日起计算。

　　26.4　保修责任

　　26.4.1　保修期内，乙方的法人单位、本工程乙方代表、有关职能部门等地址、通讯联络等发生变动时，均须及时书面通知甲方，以确保联络畅通。

　　26.4.2　保修期间，乙方须在接到保修通知之日起4日内派人到场修理，涉及结构安全或使用功能的紧急抢修事故，乙方应在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

　　26.4.3　以下费用均由乙方承担

　　a.乙方未按本合同约定时间到场修理而致甲方或业主另行委派或外委第三方进行修理所支出的一切费用。

　　b.因乙方的工程质量缺陷造成所有人、使用人、第三方人身财产损害的赔偿费用。

　　c.乙方不履行保修义务或者拖延保修造成的建设行政主管部门对甲方的罚款。

　　因乙方保修不及时造成新的人身、财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

　　d.因乙方的工程质量缺陷或乙方未完全履行保修责任造成业主扣罚甲方保修金的全额费用。

　　26.5　保修金额：按乙方工程结算人工费、机械费、辅材费、主材费、各项取费、税金等之和的5%(随业主合同定)计算，保修金不计利息。

　　26.6　保修金结算：按24.2.6和24.4.4约定办理。

　　27.商标、专利、著作权或

　　乙方在本工程中，如欲使用具有、专利权、著作权或版权的设计、设备、材料、技术方法时，应合法取得有关商标、专利、著作或版权所有人的同意。

　　在工程施工中或完工后，如因乙方侵犯商标、专利、著作或版权而遭受法律追诉或民事赔偿的，均由乙方承担全部法律及赔偿责任和一切经济损失。

　　28.不可抗力

　　28.1　不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾以及已对工程造成破坏且被有关部门判定为不可抗力的风、雨、雪、洪、震自然灾害。

　　28.2　不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在16小时内向甲方通报受害及损失情况和预计清理及修复的费用，不可抗力继续发生的，乙方应每隔36小时向甲方报告一次受害情况并于不可抗力事件结束后5天内，向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　28.3　甲方人员伤亡由甲方负责并承担相应费用;

　　乙方人员伤亡由乙方负责并承担相应费用。

　　28.4　甲方机械设备、设施损坏和财产损失，由甲方承担;

　　乙方机械设备、设施损坏和财产损失，由乙方承担。

　　28.5　停工期间，乙方应按甲方要求而在施工现场留有必要的管理人员和保卫人员。

　　29.保险

　　乙方必须对与之施工工程有关者办理以下保险并支付相应费用。

　　29.1　为从事危险作业的职工办理意外伤害险。

　　29.2　为施工机械设备、机动车辆办理保险。

　　29.3　为自有人员办理保险。

　　30.乙方履约保证金

　　30.1　保证期：自本合同生效至保修期满。

　　30.2　保证范围：本合同与乙方有关的包括但不仅限于工期、质量、安全、文明施工、交工验收、保修及乙方的一切责任、义务、工作等。

　　30.3　保证金额：乙方按合同金额的10%计人民币__________________元(大写)于本合同签订生效后7天内一次性向甲方交清。

　　30.4　履约保证金结算：于本合同工程保修期满后14天内，按本合同有关处罚和损失赔偿约定计算扣除的处罚和赔偿费用后退结余款，当处罚和损失赔偿费用超过履约保证金的，则由乙方届时补交。

　　31.争议

　　在合同履行过程中，双方发生争议时，可以和解或要求有关主管部门调解。

　　任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第_________种方式解决争议：

　　31.1　向_________仲裁委员会申请仲裁。

　　31.2　向_________人民法院起诉。

　　32.其它

　　32.1　乙方任何采购、购买、租赁、借款、招工(征用)等经济活动均必须以乙方名义签约、结帐、付款，甲方对乙方不提供任何担保。

　　如乙方发生或任何经济纠纷，则由乙方承担全部责任和一切经济损失。

　　乙方不得以甲方名义对任何第三方进行工作联系或开展经营活动或办理经济往来。

　　否则，由乙方承担全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失。

　　32.2　乙方不得串通任何单位或任何自然人以乙方名义挂靠承接本合同工程，乙方不得将本合同工程再行分包或转包，一经发现有分包或转包或挂靠时，甲方有权终止合同并按不少于合同金额的5%处罚乙方且由此而造成的甲方及其他有关各方的一切经济损失和各级罚款均亦由乙方承担。

　　(另计)

　　32.3　施工中，甲方向乙方发出停工整改通知单已达两次且乙方整改不认真、效果不佳者，则甲方有权重新选择施工队伍，由此造成的甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失均由乙方承担。

　　32.4　乙方必须加强其施工现场的治安保卫工作，认真审查其使用人员的身份及表现，严禁使用有劣迹的不法人员和负案在逃的逃犯。

　　乙方必须成立治安保卫组织并将所属人员的花名册及身份证复印件报送甲方项目部备案。

　　乙方必须杜绝刑事案件和违法违纪现象发生。

　　因乙方发生刑事案件、违法违纪行为的，均由乙方承担全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失及各级罚款。

　　32.5　乙方必须加强其现场管理工作，不得容留无的孕妇和无所在地流动人口计划生育证明、拒绝计划生育登记、不服从各级计划生育管理等各类人员;

　　必须确保计划生育率、晚育率、节育率、育龄妇女孕情掌握率指标均达到100%，凡乙方违反以上约定的，均由乙方承担全部责任和双方的一切经济损失及各级罚款。

　　32.6　本合同一式八份，甲方执五份、乙方执三份，自双方签字盖章之日起生效。

　　工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算(财务净结值结算)后除保修条款外其它条款即告终止，保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。

　　32.7　本合同附件是合同的组成部分。

　　甲方(盖章)：_______________　　乙方(盖章)：_______________

　　地址：_______________________　　地址：_______________________

　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________　　委托代理人(签字)：_________

　　电话：_______________________　　电话：_______________________

　　传真：_______________________　　传真：_______________________

　　开户银行：___________________　　开户银行：___________________

　　帐号：_______________________　　帐号：_______________________

　　_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

建筑安装工程施工合同 篇16

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。

　　一、招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划;

　　2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

　　3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;

　　4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;

　　5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

　　6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　(此项也可用表格形式，见附表)

　　三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：

　　七、报名，投标日期，招标文件发送方式：

　　报名日期：一九______年____月____日;

　　投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。

　　招标文件发送方式：

　　___________________________________________________________________。

　　八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　开标时间：一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。

　　评标结束时间：一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。

　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。

　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价

　　都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标

　　单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　九、其他：

　　____________________________________________________________________

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。

　　一、招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划;

　　2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

　　3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;

　　4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;

　　5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

　　6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　(此项也可用表格形式，见附表)

　　三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：

　　七、报名，投标日期，招标文件发送方式：

　　报名日期：一九______年____月____日;

　　投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。

　　招标文件发送方式：

　　___________________________________________________________________。

　　八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　开标时间：一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。

　　评标结束时间：一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。

　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。

　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价

　　都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标

　　单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　九、其他：

　　____________________________________________________________________

标签： #建筑安装工程施工合同